Réponse publiée le 11 janvier 1999

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'implantation d'un radar météorologique dans le Vaucluse. Ce radar, le deuxième dans le plan gouvernemental de prévention des risques, adopté en janvier 1994, doit, en effet, être installé par Météo-France à Bollène (Vaucluse), pour surveiller les pluies intenses dans la basse vallée du Rhône et ses affluents, et permettre notamment une amélioration de l'annonce des crues dans les départements du Vaucluse et de l'Ardèche. Le programe de travaux, initialement prévu pour s'achever à la mi-98, a été retardé par un recours contre la déclaration d'utilité publique, déposé auprès du tribunal administratif de Marseille, et par les conséquences de la recommandation de la Commission des sites de consulter les services archéologiques. Aussi, pour permettre l'ouverture d'un chantier de fouilles archéologiques, les travaux de voirie ont débuté le 17 mars 1998. L'avis favorable de la direction régionales des affaires culturelles a été obtenu dès le 28 avril 1998. Le délai de recours contre le permis de construire étant arrivé à échéance le 19 août dernier, les ordres de service aux entreprises sont partis le 24 août, et l'ouverture du chantier a eu lieu dès le 21 septembre. Les travaux de gros oeuvre s'achèveront en janvier 1999, et le second oeuvre en mars 1999. Le radar devrait donc pouvoir fonctionner en phase préopérationnelle dès la fin du premier trimestre 1999, et la qualification du radar, nécessaire pour produire des images de pluies aptes à l'annonce des crues, devrait avoir lieu au cours de l'automne 1999.